ДОГОВОР ОФЕРТЫ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

Индивидуальный Предприниматель Рачков В.А., действующий на основании свидетельства ОГРИП серия 78 № 008461122, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны и любой «Заказчик» исполнивший условие п.1.1 настоящего Договора с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Заключение Договора
1. Договор считается заключённым при поступлении предоплаты по счёту выставленному Подрядчиком по заявке Заказчика на изготовление планов эвакуации.
2. Счёт выставляется на основании заявки Заказчика поданой письменно либо устно.
3. Факт выставления счёта не накладывает обязательств ни на одну из Сторон.
4. Счёт является неотъемлемой частью договора.
2. Предмет договора.
1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по разработке и изгогтовлению планов эвакуации согласно выставленному и оплаченному счёту.
2. Для изготовления планов эвакуации по устной договорённости Сторон либо Заказчик предоставляет Подрядчику всю необходимую информацию: схему помещения, точки размещения первичных средств пожаротушения, реквизиты, ФИО утверждающего лица и др.; либо Подрядчик выезжает на объект для сбора необходимой информации.
3. В случае, если Стороны устно договорились о том, что Подрядчик перед началом работ выезжает на объект для сбора необходимой информации, то данная договорённость отражается в высталвенном счёте в виде отдельной оплачиваемой услуги: "Выезд специалиста на объект".
4. Подрядчик обязуется за свой счёт осуществить доставку готовых планов эвакуации Заказчику в пределах Санкт-Петербурга.
3. Порядок оказания услуг.
1. Подрядчик изготваливает и согласовывает с Заказчиком электронные макеты планов эвакуации путём пересылки данных макетов по электронной почте, факсимильной связью или предоставляя макеты в бумажном виде. Заказчик проверяет всю информацию в макетах на соответствие действительности. В случае если данные приведены без ошибок, верно и в удовлетворительной форме, а также соответствуют ГОСТ Р 12.2.143-2009 и ГОСТ Р 12.4.026-2001, то Заказчик заверяет распечатанные макеты печатью и уточнением «Согласованно» за подписью ответственного лица с указа-нием ФИО и должности. Согласованные макеты передаются Подрядчику в бумаж-ном виде, либо высылаются с помощью электронной почты в отсканированном ви-де.
2. Факт согласования макетов - означает, что Заказчик не имеет претензий к досто-верности и точности отображения приведённой информации.
3. Срок изготовления макетов – два рабочих из расчёта десяти макетов.
4. Срок непосредственного согласования макетов остаётся на усмотрение Заказчика.
5. Подрядчик дорабатывает несогласованные макеты в течение не более 2 (двух) рабочих дней.
6. Подрядчик изготавливает планы эвакуации в соответствии с согласованными макетами в течение 3 (три) рабочих дней.
7. В момент исполнения Подрядчиком своих обязательств по данному Договору и передачи комплекта изготовленных планов эвакуации Заказчику Стороны подписывают товарную накладную, которая является свидетельством того, что Стороны не имеют претензий друг к другу.
8. При обнаружении Заказчиком физических или информационных дефектов на планах эвакуации в момент получения комплекта Заказчик вправе потребовать их устранения. Подрядчик обязан устранить обнаруженные дефекты в течение 3 (трех) рабочих дней за свой счёт.
9. В случае если обнаруженные на планах эвакуации информационные дефекты (фактические ошибки, неточности, упущения и пр.) содержатся также и в согласованных макетах, то претензии со стороны Заказчика не принимаются.
4. Права и обязанности Cторон.
1. Заказчик обязуется не затягивать сроки, которые даются на согласование макетов.
2. Претензии со стороны Заказчика должны носить разумный и обоснованный характер.
5. Стоимость услуг.
1. Стоимость изготовления 1 (одного) плана эвакуации определяется выставленным счётом.
6. Порядок расчетов.
1. Заказчик производит предоплату по счёту, выставленному Подрядчиком либо 100%, либо 50% согласно условиям указанным в счёте по предварительной устной договорённости Сторон.
2. Счёт является неотъемлемой частью настоящего договора.
3. В случае, если по счёту предусмотрена предоплата 50%, то оставшиеся 50% Заказчик перечисляет в течение 20 (двадцать)календарных дней с момента подписания акта оказанных услуг.
4. Оплатой считается факт поступления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика.
5. Если по истечении 20 (двадцать) календарных дней после подписания акта об оказании услуг Заказчик не перечислил денежные средства, начисляется пени в размере 0,5% от общей суммы за каждый день просрочки.
7. Срок действия договора.
1. Срок действия договора устанавливается с момента оплаты Заказчиком счёта и до момента исполнения Сторонами своих обязательств.
8. Порядок разрешения споров.
1. В случае возникновения споров и разногласий Стороны должны приложить все усилия для разрешения данных разногласий путем переговоров.
2. В случае если Стороны не смогут урегулировать возникшие споры и разногласия путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
9. Прочие условия договора.
1. Настоящий Договор может быть изменен, расторгнут или признан недействи-тельным по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ или по согласованию сторон.
2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме.